在現實社會中,我們都知道國家征用土地可以得到一定的補償,但很多時候會遇到拆遷延誤,這會延誤過程。面對這種情況,那么如何支付土地拆遷延誤工期呢?
一、征地拆遷拖延工期如何賠償?
違反合同約定拖延工期是違約的情形。建設單位可以與建設單位協商賠償。協商不成的,可以向法院起訴。
《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條當事人不履行合同義務或者不符合約定的,應當繼續履行.采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百八十三條當事人一方不履行合同義務或者不符合約定的,對方在履行義務或者采取補救措施后有其他損失的,應當賠償損失。
二、延誤承包人可以索賠的費用
因發包人原因,如拖欠進度款.原材料未按時提供,造成工期延誤的,承包人可以要求賠償。
根據合同法的規定,由于發包人的原因,工程中途停工。.延期施工的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因停工造成的損失.窩工.倒運.機械設備調動.材料和構件積壓的損失和實際成本。一般來說,承包人可以要求賠償以下費用:
1.人工損失。如果停工。.窩工工人工資;工人生產效率低下的損失;膳食補貼.工器具費用.各種管理費等相關人工費用損失。
2.材料成本損失。如工期延誤、材料價格上漲造成的差價損失等。
3.機械損失。因工期延誤造成的相關機械停工損失、轉運損失等相關費用。
4.施工現場管理費。如工期延誤產生的工資等。
5.物價上漲的差生差價費用。如工人工資上漲等。機械租賃成本上升,材料成本上升等。
我們可以了解到,違反合同約定拖延工期是違約的情況。施工單位可以與施工單位協商賠償。如果協商不成,可以向法院起訴。希望大家能理解。以上是整理內容。如果有什么不懂的,想了解更多有關方面的問題或是尋求專業的律師幫助,歡迎您咨詢北京京云律師事務所(法律咨詢熱線13811212051)。。
免責聲明:本網部分文章和信息來源于互聯網,本網轉載出于傳遞更多信息和學習之目的。如轉載稿涉及版權等問題,請立即聯系網站管理員,我們會給與以更改或者刪除相關文章,保證您的權利。
下一篇:如何確定農村房屋拆遷補償款?